МУКЦ Госзакупки
О нас
  • Основные сведения
  • Ценности и миссия
  • Благотворительность
  • Структура
  • Защита персональных данных
  • Документы
  • Лицензии
  • Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
  • Доступная среда
  • Платные образовательные услуги
  • Стипендии и иные виды материальной поддержки
  • Финансово-хозяйственная деятельность
  • Вакантные места для приёма (перевода)
  • Образовательные стандарты
  • Отзывы
    • Отзывы
    • Благодарственные письма
    • Лицензии
    • Дипломы и свидетельства
    • Преподавательский состав
  • Популярные вопросы
  • Полезные ссылки
Учебные курсы
Гарантии качества
  • Отзывы
  • Благодарственные письма
  • Лицензии
  • Дипломы и свидетельства
  • Преподавательский состав
Полезная информация
Оплата и Доставка
Контакты
Электронные системы
Ещё
    Задать вопрос
    Корзина0
    +7 (800) 551-94-47
    Заказать звонок
    inform@cett.biz
    г. Краснодар, ул. Фрунзе, дом 186/1, литер У-1, помещение 6
    • Вконтакте
    • Twitter
    • YouTube
    • Одноклассники
    • Google Plus
    МУКЦ Госзакупки
    Обучение госзакупкам по РФ
    Межрегиональный
    учебно-консультационный
    центр «ГЛАВЗАКУПКИ»
    "/>
    +7 (800) 551-94-47
    +7 (495) 128-87-44
    Пн-Вс 8:00 - 18:00 МСК
    inform@cett.biz
    Заказать звонок
    личный кабинет
    0
    Учебные курсы
    Электронные системы
    О нас
    • Основные сведения
    • Ценности и миссия
    • Благотворительность
    • Структура
    • Защита персональных данных
    • Документы
    • Лицензии
    • Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
    • Доступная среда
    • Платные образовательные услуги
    • Стипендии и иные виды материальной поддержки
    • Финансово-хозяйственная деятельность
    • Вакантные места для приёма (перевода)
    • Образовательные стандарты
    • Отзывы
    • Популярные вопросы
    • Полезные ссылки
    Оплата и Доставка
    Гарантии качества
    • Отзывы
    • Благодарственные письма
    • Лицензии
    • Дипломы и свидетельства
    • Преподавательский состав
    Полезная информация
    Контакты
      • Обучение госзакупкам
        • Обучение по 44-ФЗ
        • Повышение квалификации по 44-ФЗ
        • Профпереподготовка по 44-ФЗ
        • Обучение по 223-ФЗ
        • Повышение квалификации по 223-ФЗ
        • Профпереподготовка по 223-ФЗ
        • Остальные курсы
      • Профпереподготовка по госзакупкам
        • Профпереводготовка по 44-ФЗ
        • Профпереподготовка по 223-ФЗ
      • Повышение квалификации по госзакупкам
        • Повышение квалификации по 44-ФЗ
        • Повышение квалификации по 223-ФЗ
        • Повышение квалификации для контрактных управляющих
      • Купите видеоуроки по отдельности
      • Повышение квалификации
        • Кадровое делопроизводство
        • Педагогика
        • Медицина
        • Юриспруденция
        • Финансы и бухгалтерский учёт
        • Логистика
        • Культура и искусство
        • Техносферная безопасность
        • Туризм
        • Дизайн
        • Экологическая безопасность
        • Информационные технологии
      • Профессиональная переподготовка
        • Кадровое делопроизводство
        • Педагогика
        • Медицина
        • Юриспруденция
        • Финансы и бухгалтерский учёт
        • Логистика
        • Культура и искусство
        • Техносферная безопасность
      МУКЦ Госзакупки
      Учебные курсы
      Электронные системы
      О нас
      • Основные сведения
      • Ценности и миссия
      • Благотворительность
      • Структура
      • Защита персональных данных
      • Документы
      • Лицензии
      • Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
      • Доступная среда
      • Платные образовательные услуги
      • Стипендии и иные виды материальной поддержки
      • Финансово-хозяйственная деятельность
      • Вакантные места для приёма (перевода)
      • Образовательные стандарты
      • Отзывы
      • Популярные вопросы
      • Полезные ссылки
      Оплата и Доставка
      Гарантии качества
      • Отзывы
      • Благодарственные письма
      • Лицензии
      • Дипломы и свидетельства
      • Преподавательский состав
      Полезная информация
      Контакты
        +7 (800) 551-94-47
        inform@cett.biz
        Подобрать курс по закупкам
        0
        Обучение госзакупкам по РФ
        Межрегиональный
        учебно-консультационный
        центр «ГЛАВЗАКУПКИ»
        0
        "/>
        phone
        +7 (800) 551-94-47
        phone
        +7 (495) 128-87-44
        Написать в Whatsapp Написать в Viber
        МУКЦ Госзакупки
        +7 (800) 551-94-47
        Подобрать курс по закупкам
        МУКЦ Госзакупки
        • Обучение госзакупкам
          • Назад
          • Обучение госзакупкам
          • Профпереподготовка по госзакупкам
          • Повышение квалификации по госзакупкам
        • Повышение квалификации
        • Профессиональная переподготовка
        • Электронные системы
        • О нас
          • Назад
          • О нас
          • Основные сведения
          • Ценности и миссия
          • Благотворительность
          • Структура
          • Защита персональных данных
          • Документы
          • Лицензии
          • Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
          • Доступная среда
          • Платные образовательные услуги
          • Стипендии и иные виды материальной поддержки
          • Финансово-хозяйственная деятельность
          • Вакантные места для приёма (перевода)
          • Образовательные стандарты
          • Отзывы
            • Назад
            • Отзывы
            • Отзывы
            • Благодарственные письма
            • Лицензии
            • Дипломы и свидетельства
            • Преподавательский состав
          • Популярные вопросы
          • Полезные ссылки
        • Оплата и Доставка
        • Гарантии качества
          • Назад
          • Гарантии качества
          • Отзывы
          • Благодарственные письма
          • Лицензии
          • Дипломы и свидетельства
          • Преподавательский состав
        • Полезная информация
        • Контакты
        • Корзина0
        • Вход в личный кабинет
        • +7 (800) 551-94-47
        inform@cett.biz
        г. Краснодар, ул. Фрунзе, дом 186/1, литер У-1, помещение 6
        • Вконтакте
        • Twitter
        • YouTube
        • Одноклассники
        • Google Plus
        • Главная
        • Полезная информация
        • Статьи
        • Взыскание неустойки по 44-ФЗ

        Взыскание неустойки по 44-ФЗ

        • Новости
        • Экспертное мнение
        • Проверьте себя
        • Ответы на популярные вопросы
        • Нормативные документы по 44-ФЗ
          • Бюджетное законодательство
          • Международные акты
          • ООС ЕИС ЭлБюджет
          • Письма разъяснения ФАС МЭР МинФин ФК
          • Постановление правительства РФ
          • Приказы МинПромТорг
          • Приказы МинФин и ФК
          • Приказы МЭР
          • Приказы ТПП
          • Приказы ФАС
          • Распоряжения Правительства РФ
          • Федеральные законы
          • Иные документы
        • Нормативные документы по 223-ФЗ
          • ООС ЕИС
          • Письма разъяснения ФАС МЭР МинФин ФК
          • Постановление правительства РФ
          • Приказы МинФин
          • Приказы ФАС
          • Приказы ФК
          • Распоряжения Правительства РФ
          • Федеральные законы
          • Иные документы
        Дистанционное и очное обучение госзакупкам Обучение по 44-ФЗ Обучение для госзаказчиков Обучение для поставщиков Повышение квалификации Профпереподготовка Обучение контрактных управляющих Обучение по 223-ФЗ Обучение для заказчиков Обучение для поставщиков Повышение квалификации Профпереподготовка

        Антикризисное предложение до 04 апреля

        Доступ к электронному
        учебнику по госзакупкам
        бесплатно!
        +78612710306
        Россия, Краснодарский край, Краснодар
        улица им Фрунзе, дом 186/1, литер У-1, помещение 6
        /upload/iblock/438/43868f00f98a98194ca97222dcaada85.jpg
        Взыскание неустойки по 44-ФЗ: инструкция и нюансы
        24 марта 2020

        Полезные материалы для скачивания

        '
        pdf файл

        Видеообзор изменений в госзакупках в связи с COVID-19

        Изменения в законодательстве по госзакупкам

        pdf файл

        Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

        Новые условия заключения прямого договора

        pdf файл

        Аукцион в электронной форме

        Обзор нормативной базы и порядка проведения и участия

        pdf файл

        Планирование закупок по 44-ФЗ

        pdf файл

        Кадровое обеспечение по 44-ФЗ

        Требования к контрактной службе, комиссии по осуществлению закупок,
        приемочной коммисии, профстандарты

        При обнаружении несоответствий в этой статье оставьте оставьте заявку и получите скидку 30% на любой курс по госзакупкам

        Из этой статьи вы узнаете:

        • Понятие неустойки по 44-ФЗ
        • Как рассчитать и взыскать неустойку по 44-ФЗ
        • Когда взыскание неустойки будет оспорено в суде
        • Можно ли взыскать упущенную выгоду по неустойке
        • Как уменьшить неустойку

        Неисполнение обязательств по контракту одной из сторон приведет к тому, что другая сторона проведет взыскание неустойки по 44-ФЗ. Обычно эта процедура инициируется заказчиком, когда работы, услуги или товар оказались ненадлежащего качества или нарушены сроки исполнения. Но и подрядчик может взыскать неустойку.

        Важно понимать, что не всегда взыскание неустойки возможно – законодательством предусмотрены моменты, когда сторона, нарушившая условия контракта, освобождается от штрафов и выплат. Подробнее о видах и особенностях взыскания неустойки расскажем в нашей статье.

        Понятие неустойки по 44-ФЗ

        Термин «неустойка» определен российским законодательством в Гражданском кодексе РФ (статья 330) и законе 44-ФЗ (статья 34). Под неустойкой понимаются выплаты, которые производит в пользу второй стороны контрагент при нарушении им условий договора. Неустойка выплачивается в виде штрафов и пени.

        При заключении государственного контракта в его содержании обязательно должен быть пункт, описывающий порядок, в соответствии с которым будет рассчитываться и выплачиваться неустойка (ст. 34 44-ФЗ). При неисполнении предусмотренных договором обязательств либо нарушении каких-либо его условий виновная сторона должна выплатить штраф, который представляет собой определенную денежную сумму. Если же контрагент допустил просрочку при выполнении обязательств, то за каждый день он должен будет выплатить пеню, которая обычно рассчитывается как определенный процент от задолженности.

        Понятие неустойки по 44-ФЗ

        При определении и взыскании неустойки по государственному контракту, помимо положений 44-ФЗ, применяются нормы Постановления Правительства от 30.08.2017 № 1042.

        Далее примерами проиллюстрируем, какие именно санкции применяются в разных обстоятельствах.

        • Пример 1. Поставщик предоставил бракованный товар (или была оказана услуга ненадлежащего качества). Помимо этого, поставка осуществлена с опозданием. Заказчик имеет право начислять и штраф, и пеню.
        • Пример 2. Срок поставки товара прошел, исполнитель не выполнил обязательства. Контракт был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке. В этом случае заказчик взыскивает штраф за неисполнение договора, а также начисляет пеню за каждый день с момента оговоренного срока поставки и до расторжения контракта (п. 36 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017).
        • Пример 3. Исполнитель нарушил несколько положений договора, хотя сроки были выдержаны. В этом случае заказчик вправе начислить штраф за каждое из имеющихся нарушений (п. 37 того же Обзора).
        • Пример 4. В судебной практике и у контролирующих служб относительно взыскания неустойки по банковской гарантии 44-ФЗ отсутствует единая позиция (Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 28.03.2016 по делу № А38-4251/2015, письмо Минэкономразвития России от 15.02.2016 № Д28и-416). Однозначно можно сказать, что, если банковская гарантия предусматривает выплату неустойки, выдавший ее банк обязан будет исполнить обязательство, если подрядчик отказывается погашать предъявленные ему санкции.

        Как рассчитать и взыскать неустойку по 44-ФЗ

        При срыве сроков поставки товара, работ, услуг подрядчику начисляется пеня, сумма которой равняется 1/300 ставки рефинансирования (ключевой) (на дату уплаты пени) от размера задолженности за каждый день просрочки (ч. 5 ст. 34 44-ФЗ). Первым днем, с которого можно применять санкции, является дата, следующая за установленной в договоре в качестве предельного срока поставки.

        Расчет общей суммы пени выполняется по формуле:

        Пени = Цена контракта × 1/300 ставки рефинансирования × кол-во дней просрочки.

        Порядок начисления штрафов для исполнителей государственных контрактов прописан в ПП РФ № 1042 от 30.08.2017. Штрафы устанавливаются в виде фиксированных сумм, а пени в случае просрочки начисляются по вышеуказанной формуле.

        Как взыскать неустойку

        Предельный размер неустойки – это цена контракта, а конкретная сумма устанавливается с учетом имеющихся нарушений:

        • Штраф в фиксированном размере должен будет выплатить исполнитель государственного контракта, который не должным образом выполнил какие-либо из положений договора (п. 3 Правил, утвержденных ПП РФ № 1042).
        • Штраф в фиксированном размере устанавливается для поставщика, действия которого в ходе исполнения государственного контракта признаны недобросовестными (п. 4 Правил)
        • Штраф в соответствии с п. 5 Правил устанавливается для победителя конкурсной процедуры, предложившего самую крупную сумму за право заключения контракта, при недобросовестном исполнении им своих обязательств.
        • Штраф в соответствии с п. 6 Правил налагается на исполнителя за ненадлежащее исполнение обязательств в том случае, когда в контракте не установлена цена предмета закупки.

        Читайте также: «Особенности 44-ФЗ: коротко о главном для начинающих»

        Неустойка, которую выплачивает исполнитель государственного контракта, нарушивший его положения, перечисляется в бюджет. В соответствии со статьей 313 Гражданского кодекса РФ осуществить платеж может и заказчик (Письмо Минфина РФ № 09-04-08/80112 от 30.12.2016). Если к исполнителю применяются санкции и заказчик перечисляет в бюджет сумму штрафа и пени за ненадлежащее исполнение контракта, то поставщику выплачивается сумма, уменьшенная на величину этих санкций. Заказчик при перечислении неустойки в платежном поручении обязан указать данные поставщика, за которого он производит выплаты.

        Когда взыскание неустойки будет оспорено в суде

        Вопрос применения штрафных санкций к подрядчику за нарушение условий договора также зависит от степени вины исполнителя. Санкции могут быть уменьшены или не применяться вовсе, если имели место следующие обстоятельства:

        • форс-мажор;
        • нарушение контракта произошло по вине заказчика.

        Вышеуказанные обстоятельства должны быть предусмотрены в содержании договора, если же они не прописаны, то это рассматривается как нарушение, за которое Федеральная антимонопольная служба России имеет право привлечь заказчика к ответственности (Определение Верховного Суда РФ от 25.04.2016 № 309-КГ16-2910 по делу № А76-7702/2015).

        Когда взыскание неустойки будет оспорено в суде

        Когда вопрос о взыскании неустойки по 44-ФЗ по факту ненадлежащего исполнения государственного контракта передается в суд, то его решением исполнитель может быть освобожден полностью или частично от выплаты санкции. В качестве примера можно привести следующие рассмотренные арбитражными судами дела:

        • Заказчик несвоевременно предоставил исполнителю исходные данные и техническое задание, в соответствии с которыми должна быть разработана документация по планировке территории, в связи с чем подрядчик не смог выполнить работы в срок. Суд в этом факте усмотрел вину заказчика и постановил, что санкции должны быть применены в частичном объеме (Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 09.11.2015 № Ф02-5932/2015 по делу № А33-22269/2014).
        • Проектом контракта было предусмотрено, что на протяжении двух месяцев с даты подписания договора исполнитель обязан предоставить проектно-сметную документацию, предварительно проведя ее государственную экспертизу. Суд квалифицировал как злоупотребление установление заказчиком таких временных рамок для этого этапа, так как в соответствии с нормативной базой государственная экспертиза подобных документов занимает 60 рабочих дней. Данные выводы стали основанием для освобождения исполнителя от выплаты неустойки (Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 30.01.2017 № Ф03-6209/2016 по делу № А73-8100/2016).
        • Контракт был подписан с опозданием по вине заказчика, в связи с чем по решению суда взыскание неустойки по 4-ФЗ с исполнителя было отменено (Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 04.07.2016 № Ф03-2753/2016 по делу № А37-1224/2015).
        • Подрядчик не смог должным образом выполнить работы по контракту, так как их стоимость значительно возросла. Исполнитель своевременно проинформировал заказчика о данном факте, но реакции не последовало. Суд усмотрел вину заказчика в игнорировании им роста цены работ и вынес решение о частичном взыскании неустойки по 44-ФЗ (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 14.11.2016 № Ф04-4990/2016 по делу № А70-253/2016);
        • Заказчик затянул этап согласования эскизного проекта, несколько раз корректировал проектировочное задание, в результате чего значительно изменились параметры проектируемого объекта. Именно эти обстоятельства суд признал причиной неисполнения контракта и отменил взыскание неустойки по 44-ФЗ с исполнителя (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 27.10.2016 № Ф04-5061/2016 по делу № А70-918/2016).
        • Исполнитель не смог уложиться в сроки, поскольку заказчик с опозданием предоставил в его распоряжение строительную площадку. Суд усмотрел в этом факте частичную вину заказчика, в связи с чем взыскание неустойки было осуществлено в частичном объеме (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 08.02.2017 № Ф05-20908/2016 по делу № А40-199307/15).

        Для того чтобы подрядчик смог отстоять свои права в суде, необходимо собрать доказательства вины заказчика в нарушении условий контракта. Следует отметить, что это дело не такое простое, каким может показаться на первый взгляд. В этом вопросе стоит воспользоваться услугами профессиональных юристов, которые обеспечат необходимые доказательства и разработают тактику защиты.

        Можно ли взыскать упущенную выгоду по неустойке

        Законом 44-ФЗ предусмотрена гарантия исполнения контракта, которую обязан предоставить исполнитель. Это либо перечисляемая заказчику денежная сумма, либо банковская гарантия, которые призваны покрыть риски заказчика при ненадлежащем исполнении контракта. Часто таким обеспечением является банковская гарантия, сумма которой равна предусмотренному контрактом авансу. В этом случае при нарушении положений договора у заказчика есть возможность взыскать неустойку по 44-ФЗ только через суд.

        Заказчик вправе внести в текст договора положение о том, что при вине исполнителя в нарушении контракта неустойка может быть выплачена за счет банковской гарантии. Тогда по вопросу взыскания штрафов и пеней можно обращаться в банк. Если же в контракте данный пункт не предусмотрен, то неустойку придется взыскивать через суд.

        Обратите внимание! Пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса РФ предусматривает такое понятие, как упущенная выгода. Сторона, пострадавшая в ходе отношений в рамках 44-ФЗ, имеет право на ее возмещение.

        Говорить об упущенной выгоде исполнителя можно в том случае, когда он подал заявку, соответствующую всем условиям закупочной документации, и должен был стать победителем конкурса, но заказчик заявку отклонил. В подобных обстоятельствах можно обращаться с жалобой в ФАС или суд и требовать взыскать с заказчика упущенную выгоду.

        Упущенная выгода по неустойке

        Если уполномоченные органы подтвердят факт нарушения со стороны заказчика и примут соответствующее решение, в котором будет признано, что в результате действий организатора конкурса участник потерпел убытки с указанием их конкретного объема, то потерпевшей стороне будет возмещен ущерб (Постановление Конституционного Суда РФ № 25-П от 12.10.2015, п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 25 от 23.06.2015).

        Читайте также: «44-ФЗ, с чего начать заказчику: организация работы и важные нюансы»

        Бывают и такие случаи, когда бюджетному заказчику при наличии заключенного контракта снижают лимит выделенных на закупку средств. Это тоже является достаточным основанием для исполнителя требовать возмещения убытков. На практике при уменьшении бюджетного финансирования контракта стороны подписывают дополнительное соглашение, в котором устанавливаются новые сроки и при необходимости корректируются другие положения. Если исполнитель терпит при этом убытки, то он вправе требовать от заказчика компенсации упущенной выгоды.

        Как уменьшить неустойку

        При рассмотрении вопросов о взыскании неустойки по 44-ФЗ в суде может быть принято решение в соответствии со ст. 333 Гражданского кодекса РФ о снижении суммы. Для этого должны быть соответствующие основания, например явно завышенные требования либо несоответствие предъявленной суммы штрафа последствиям нарушений.

        Важно! Чтобы уменьшить сумму санкций по 44-ФЗ, исполнитель должен написать соответствующее заявление в суд. Это может быть либо самостоятельный документ, либо отзыв на исковое заявление.

        Верховный Суд РФ в своем Постановлении от 24.03.2016 года № 7 указал, что необходимо соизмерять величину неустойки и убыток, причиненный нарушением условий договора. Если сумма штрафных санкций значительно превышает ущерб, то возникает необоснованная выгода пострадавшей стороны.

        Важно! Заказчик может быть сам виноват в нарушении сроков исполнения контракта. К этому может приводить его недобросовестное или неосторожное поведение. В этом случае судом принимаются во внимание положения ст. 404 и ст. 333 Гражданского кодекса РФ, и неустойка может быть снижена по двум основаниям.

        Что может указывать на завышенную сумму неустойки? В Постановлении ВАС РФ от 22.12.2011 года № 81 приводится следующий критерий: сумма санкции может быть признана чрезмерной, если она более чем в 2 раза превышает ставку рефинансирования ЦБ РФ.

        В Постановлении ВАС РФ от 17.12.2013 года № 12945/13 по делу № А68-7334/2012 указаны следующие обстоятельства, которые учитывает суд при решении вопроса об уменьшении суммы штрафных санкций:

        • сопоставимость величины неустойки и ущерба от нарушений договора;
        • значительное превышение суммы неустойки величины, установленной законом;
        • сумма санкций, которую должен будет выплатить заказчик в случае нарушения им условий контракта.

        Важно! Если заказчик начисляет штраф или пеню по факту ненадлежащего исполнения договора, то у исполнителя есть право не только просить суд о снижении санкций, но и не согласиться с самим фактом подобных требований.


        Обучение госзакупкам без отрыва
        от работы, с практикой на электронной
        площадке РТС-Тендер и на
        тренажере ЕИС
        Получите удостоверение о повышении квалификации
        или диплом с гербом РФ и пожизненной гарантией
        Комментарии для сайта Cackle
        Поделиться
        Назад к списку

        Рекомендуем также

        НОВОСТИ

        Виды обеспечения контракта: сроки удержания, возврат и другие особенности

        18.11.2019

        НОВОСТИ

        Банковское обеспечение исполнения контракта: особенности и нюансы получения

        20.11.2019

        НОВОСТИ

        Обязанности специалиста по закупкам: что в них входит?

        20.11.2019

        НОВОСТИ

        Как получить банковскую гарантию: 3 способа + инструкция

        21.11.2019

        Учебные курсы
        Курсы для госзаказчиков 44-ФЗ
        Курсы для поставщиков 44-ФЗ
        Курсы для заказчиков 223-ФЗ
        Курсы для поставщиков 223-ФЗ
        Переподготовка и повышение квалификации бухгалтеров
        Электронные системы
        Бухгалтерам
        Госзакупки для заказчиков
        Госзакупки для поставщиков
        Экспертное мнение
        Новости
        Статьи
        О нас
        Основные сведения
        Ценности и миссия
        Благотворительность
        Структура
        Защита персональных данных
        Документы
        Лицензии
        Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
        Доступная среда
        Платные образовательные услуги
        Стипендии и иные виды материальной поддержки
        Финансово-хозяйственная деятельность
        Вакантные места для приёма (перевода)
        Образовательные стандарты
        Отзывы
        Популярные вопросы
        Полезные ссылки
        Оплата и доставка
        Кредит на обучение
        Контакты
        Отзывы
        Карта сайта
        Подписка на рассылку
        +7 (800) 551-94-47
        Заказать звонок
        inform@cett.biz
        г. Краснодар, ул. Фрунзе, дом 186/1, литер У-1, помещение 6
        • Вконтакте
        • Twitter
        • YouTube
        • Одноклассники
        • Google Plus
        Версия для печати
        Политика конфиденциальности
        © 2011 - 2023 Все права защищены.
        0
        Ваша корзина пуста
        Исправить это просто: выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину»
        В каталог
        Подобрать курс по госзакупкам
        X
        monitor

        Акция продлена до 04 Апреля

        Антикризисное предложение:

        Акция продлена до 04 Апреля

        Бесплатный доступ к электронному
        учебнику по госзакупкам на 1 месяц

        Бонус: доступ к видео от эксперта с разбором
        изменений в госзакупках вступающих в силу
        в ближайшее время

        Коробка

        Доступ к видео от эксперта
        с разбором изменений
        в госзакупках вступающих
        в силу в ближайшее время

        Куда отправить доступ к электронному учебнику?
        whatsapp
        viber
        phone
        X

        Полезные материалы для скачивания

        Поставьте отметку слева напротив интересующего материала
        pdf файл

        Видеообзор изменений в госзакупках в связи с COVID-19

        Изменения в законодательстве по госзакупкам

        pdf файл

        Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

        Новые условия заключения прямого договора

        pdf файл

        Аукцион в электронной форме

        Обзор нормативной базы и порядка проведения и участия

        pdf файл

        Планирование закупок по 44-ФЗ

        Изменения 44-ФЗ

        pdf файл

        Кадровое обеспечение по 44-ФЗ

        Требования к контрактной службе, комиссии по осуществлению закупок,
        приемочной коммисии, профстандарты

        Куда отправить файлы?

        whatsapp
        viber
        phone
        X

        ×

        Обучение госзакупкам без отрыва
        от работы, с практикой на электронной
        площадке РТС-Тендер и на
        тренажере ЕИС
        Получите удостоверение о повышении квалификации
        или диплом с гербом РФ и пожизненной гарантией

        x

        Получите наше Коммерческое Предложение
        со скидкой 5% от цены любого нашего конкурента

        Заполните форму ниже
        для получения файла и скидки:

        Для получения PDF файла
        Для получения персональной скидки

        x

        Оставьте заявку, чтобы оформить рассрочку
        платежа за обучение на 10 месяцев

        Телефон
        Электронная почта
        Условия акции «Курсы по профпереподготовке со скидкой 50%»
        Сроки проведения акции с 9:00 часов 29.03.2023 по 23:59 часов 31.03.2023 по московскому времени.
        Указанная скидка действует только при наличии удостоверения или диплома, полученного ранее, если пройдено обучение по аналогичной программе в любой образовательной организации.

        Мы используем файлы сookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.

        Все понятно